蘇州市軌道交通4號線工程觀樂區(qū)間1號出入口施工項(xiàng)目施工招標(biāo)公告（重發(fā)公告）

1．招標(biāo)條件

本招標(biāo)項(xiàng)目蘇州市軌道交通4號線工程觀樂區(qū)間1號出入口施工項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）已由江蘇省發(fā)展改革委（項(xiàng)目審批,、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱）以省發(fā)展改革委轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于蘇州市軌道交通4號線及支線工程可行性研究報告的批復(fù)的通知（蘇發(fā)改設(shè)施發(fā) [2012]1298號）（批文名稱及編號）批準(zhǔn)建設(shè),，項(xiàng)目業(yè)主為 蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司 ，招標(biāo)人為_蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司_,，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為_____/_____,。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項(xiàng)目蘇州市軌道交通4號線工程觀樂區(qū)間1號出入口施工項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo),。

2．項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1本次招標(biāo)項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)：蘇州市

2.2建設(shè)規(guī)模：地下面積約為515平方米,，地上建筑面積497平方米。

2.3標(biāo)段劃分

2.4其他:/,。

3．申請人資格要求

3.1資質(zhì)條件：投標(biāo)人須具建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì),，并在人員、設(shè)備,、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。

3.2業(yè)績要求：

是否有此類要求：√是□否

√投標(biāo)人 □項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 承擔(dān)過類似工程,；

2017年4月1日至今（以竣工驗(yàn)收報告時間為準(zhǔn)）承擔(dān)過單項(xiàng)合同金額800萬元及以上且基坑深度6米及以上的土建施工工程,；

類似工程認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：

√類似工程業(yè)績證明材料,，需提供中標(biāo)通知書(適用于招標(biāo)項(xiàng)目）,、施工合同和竣工驗(yàn)收報告的原件掃描件,，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺或全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺相應(yīng)查詢網(wǎng)頁截圖,。如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的,，可增加提供業(yè)主證明材料加以佐證。

□需提供合同和竣工或完工驗(yàn)收資料的原件掃描件,，如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的，可增加提供業(yè)主證明材料加以佐證,。

3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求：

投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備建筑工程二級及以上注冊建造師證書（資格）和有效的建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)知識考核合格證書（建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書），且必須滿足下列條件：

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè),。（同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險或?qū)⒈救藞?zhí)（職）業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位。）

（2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是非變更后無在建工程,，或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月）,，或因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工或因故不能按期開工,、且已辦理了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解鎖手續(xù),，或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有在建工程,，但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項(xiàng)目,、同一項(xiàng)目批文、同一施工地點(diǎn)分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi),。

3.4財(cái)務(wù)要求：/                                                   ,。

3.5信譽(yù)要求：/                                                   ,。

3.6其他要求：（1）具有獨(dú)立法人資格,；（2）企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件,，并取得安全生產(chǎn)許可證,；（3）投標(biāo)人需提供有效期內(nèi)的《蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊》,，無蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊的外地建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)蘇承攬業(yè)務(wù)須按蘇住建建[2018]14文執(zhí)行,，需提供《外地進(jìn)蘇建筑業(yè)企業(yè)信息登記書》,。

√本工程不接受最新年度蘇州市建筑業(yè)企業(yè)信用評定等級為C類及以下投標(biāo)人參與投標(biāo)。

□近兩年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算）,，企業(yè)和擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒有因串通投標(biāo),、弄虛作假,、以他人名義投標(biāo)、騙取中標(biāo),、轉(zhuǎn)包,、違法分包等違法行為受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰的；

□近一年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算）,，企業(yè)沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格（不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人多投多中后放棄）,、不與招標(biāo)人訂立合同、拒不提供履約擔(dān)保情形的,；

□近三個月內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算）,，企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項(xiàng)目所在地省、市,、縣（市,、區(qū)）建設(shè)行政主管部門通報批評的；

□近五年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算）,，投標(biāo)人或者擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在招標(biāo)人之前的工程中沒有履約評價不合格的,，履約評價不合格的名單如下：

3.7本次招標(biāo) 不接受 聯(lián)合體投標(biāo),。聯(lián)合體投標(biāo)的應(yīng)滿足下列要求：   /   ,。

4．招標(biāo)文件的獲取

4.1招標(biāo)文件獲取時間為：2022年4月27日9時00分至2022年5月7日17時00分,；

4.2招標(biāo)文件獲取方式：潛在投標(biāo)人使用“CA數(shù)字證書”登錄“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺”獲?。?/span>

4.3招標(biāo)文件每套售價220元,。   

5．投標(biāo)文件的遞交

5.1投標(biāo)截止時間為 ：2022年05月24日 9時30分,。

5.2逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理,。

6.其它明確事項(xiàng)

（一）本項(xiàng)目執(zhí)行《關(guān)于在公共資源交易領(lǐng)域的招標(biāo)投標(biāo)活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機(jī)制的實(shí)施意見》（蘇信用辦〔2018〕23號）,。投標(biāo)人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn),。

（二）根據(jù)蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管的通知》（蘇住建建〔2019〕50號）,，招標(biāo)人在招標(biāo)活動結(jié)束后將招投標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)的失信行為上報監(jiān)管部門。

（三）本項(xiàng)目執(zhí)行《蘇州市軌道交通參建企業(yè)履約信用考核管理辦法（試行）》（蘇軌集〔2021〕208號）,。

（四）投標(biāo)人近3年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，按首次公告發(fā)布之日推算,，時間以判決書落款時間為準(zhǔn),；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達(dá)到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的,；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，時間以判決書落款時間為準(zhǔn),；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認(rèn)定中達(dá)到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，招標(biāo)人將拒絕其投標(biāo)或取消其中標(biāo)資格,。

（五）對于有控股關(guān)系或者隸屬關(guān)系的單位不得同時申請本項(xiàng)目。一家單位（以集團(tuán)公司為限）最多允許一個投標(biāo)人參加本項(xiàng)目投標(biāo),，如同一集團(tuán)公司通過資審有多個投標(biāo)人且均無意向退出,，則該集團(tuán)公司所有投標(biāo)人資格審查均按不通過認(rèn)定,。

注：集團(tuán)公司的界定：如為央企,，指央企二級公司,；如為其他企業(yè)，指一級公司,。

（六）重要告知： /

（七）特別提醒：供應(yīng)商參與蘇州軌道交通項(xiàng)目均需在資源交易平臺供應(yīng)商系統(tǒng)進(jìn)行注冊,，供應(yīng)商僅需注冊一次,。注冊方法：供應(yīng)商進(jìn)入“蘇州軌道交通”官網(wǎng)-“招標(biāo)信息”-“供應(yīng)商注冊”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示進(jìn)行注冊,。具體操作詳見“幫助中心”《蘇州軌道交通資源交易平臺操作手冊--供應(yīng)商》,。

7.評標(biāo)方法

本次招標(biāo)采用?綜合評估法  □經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法  □合理低價法。

是否采用評定分離：□是  ?否,。

8．發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)同時在  蘇州市公共資源交易網(wǎng)“http://www.szzyjy.com.cn:8086/”,、蘇州軌道交通網(wǎng)“http://www.sz-mtr.com” （發(fā)布公告的媒介名稱）上發(fā)布。

9．招標(biāo)人信用承諾書

本次招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)人信用承諾詳見附件,。

10．聯(lián)系方式

招 標(biāo) 人：蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司    招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：                   

地    址：蘇州市干將西路668號軌道大廈  地    址：                       

郵    編：                              郵    編：                       

聯(lián) 系 人：蔣世宇                        聯(lián) 系 人：                       

電    話：0512-69899101                 電    話：                       

傳    真：                              傳    真：                       

電子郵件：[email protected]          電子郵件：                       

網(wǎng)    址：                              網(wǎng)    址：                       

開戶銀行：                              開戶銀行：                       

賬    號：                              賬    號：